Договор на оказание сантехнических услуг образец

Содержание

Договор подряда на установку сантехнического оборудования (примерная форма), Договор (форма) от 25 июля 2014 года

Договор на оказание сантехнических услуг образец

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобногозаполнения бланк в MS Word представлен в переработанномформате.

Примерная форма

г.________________“__”____________ ____ г.

________________,именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________,действующ__ на основании Устава (положения, доверенности и т.д.), содной стороны, и ________________, именуем__ далее “Заказчик”, влице ________________, действующ__ на основании Устава (положения,доверенности и т.д.), с другой стороны, заключили настоящий Договоро нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1.

Подрядчик обязуетсяв установленный Договором срок в соответствии с заданием Заказчикаи предоставленной им проектной и рабочей документацией выполнитьсвоими и привлеченными силами и средствами работы по установкесантехнического и сангигиенического оборудования, в том числе________________, здания (или: сооружения) по адресу:________________ (далее – “Работы” и “Объект”), а Заказчикобязуется создать Подрядчику установленные Договором условия длявыполнения Работ, принять их результат (соответствующие заданнымпроектом параметрам) и уплатить согласованную Сторонами в сметецену.

1.2. Объект принадлежитЗаказчику на праве собственности (или: на праве аренды и т.д.) наосновании свидетельства о государственной регистрации права: серия________ N ________.

1.3. Проектнаядокументация предоставляется Заказчиком исключительно для целейнастоящего Договора, составлена на основании проведенных инженерныхизысканий, утверждена Заказчиком и имеет положительное заключениегосударственной (вариант: негосударственной) экспертизы от “__”____________ ____ г. N ____.

1.3.1. Состав проектнойдокументации: ________________.

1.4. Рабочая документацияпредоставляется Заказчиком исключительно для целей настоящегоДоговора, составлена в целях реализации технических итехнологических решений, содержащихся в проектной документации наОбъект.

1.4.1. Состав рабочейдокументации: ________________.

1.5. Стороны призналиобязательными к исполнению требования, содержащиеся в:

1.5.1. Строительныхнормах и правилах:

-________________;

-________________.

1.5.2. Санитарных нормахи правилах:

-________________;

-________________;

-________________.

1.5.3. ГОСТ:

-________________;

-________________;

-________________.

1.6. Комплекс Работ понастоящему Договору состоит из выполнения следующихмероприятий:

1.6.1. (демонтаж и)установка сантехнического оборудования;

1.6.2. (демонтаж и)установка сангигиенического оборудования;

1.6.3. (демонтаж и)установка (иные виды сходного оборудования);

1.6.4. подключение кдействующим сетям и пуско-наладочные работы сантехнического исангигиенического оборудования Объекта.

1.7. Работы по настоящемуДоговору выполняются Подрядчиком лично (или: совместно ссубподрядчиками, перечень которых приведен в Приложении N ____ кнастоящему Договору (далее – субподрядчики)).

2.Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик обязуетсявыполнить Работы в сроки, определенные в Плане-графике Работ(Приложение N ____ к настоящему Договору), учитывая, что началоработ должно быть не позднее “__” ____________ ____ г.

, а окончаниеработ – не позднее “__” ____________ ____ г.

2.2.

Сроки могут бытьизменены письменным соглашением Сторон в следующих случаях:

а) ________________;

б) ________________;

в) ________________.

3.Стоимость работ

3.1. Стоимость Работсогласована Сторонами в смете (Приложение N ____ к настоящемуДоговору).

3.2. Оплата Работпроизводится поэтапно в сроки, установленные в смете.

3.3. Порядок оплатыРабот: ________________.

3.4.

Если возникланеобходимость в проведении дополнительных работ, что увеличиваетстоимость Работ, Подрядчик обязан в срок ________________предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся напревышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящегоДоговора.

3.5.

В случае досрочногорасторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратитьЗаказчику авансовый платеж в размере _______________(________________) рублей (в случае, если таковой был фактическиуплачен) в следующем порядке: ________________.

3.6. Стоимость Работможет быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

3.7. Документальноподтвержденная экономия Подрядчика распределяется в следующихдолях: Подрядчику – ____%, Заказчику – ____%.

4.Обеспечение Работ материалами и оборудованием

4.1. Обеспечение Работматериалами, оборудованием, изделиями и конструкциями,санитарно-техническим, электротехническим и иным инженернымоборудованием осуществляет Подрядчик.

4.2. Заказчик такжевправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ понастоящему Договору приобретать необходимое оборудование иматериалы.

При этом стоимость Работ, подлежащая оплате Подрядчику,уменьшается на стоимость приобретенного Заказчиком оборудования иматериалов.

4.3. Все поставляемые длястроительства материалы и оборудование должны иметь соответствующиесертификаты, технические паспорта и другие документы,удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п.

должныбыть предоставлены другой Стороне за ________________ дней доначала производства работ, выполняемых с использованием этихматериалов и оборудования.

4.4. Приемку, разгрузку искладирование прибывающих на объект материалов и оборудования (втом числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком)осуществляет Подрядчик.

4.5.

Сторона, передающаяоборудование в монтаж, обязана сопроводить его документациейпредприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

Договор на сантехнические работы между юридическими лицами

Договор на оказание сантехнических услуг образец

В случае, если Заказчик в ходе выполнения работ, выражает желания внести в согласованный объем работ изменения, влияющие на увеличение его стоимости или срок завершения, то Исполнитель приступает к их выполнению только после подписания Сторонами нового Заказ-наряда, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

Заказчик имеет право требовать от Подрядчика безвозмездного устранения выявленных в работе Подрядчика недостатков в кратчайшие сроки.

Предметом типового образца договора подряда на сантехнические работы являются — непосредственно сама работа и ее результат, который должен быть материально осязаем и индивидуально определен. Качество достигнутого результата должно соответствовать условиям договора.

Помимо описания вида и объема сантехнических работ, в документе следует описать объект работ, сроки выполнения и стоимость сделки. Если задание планируется выполнять поэтапно, этот момент следует отразить в тексте документа, отдельно указав срок каждого этапа.

Стоимость сделки может быть отражена в Смете, которая после утверждения и подписания сторонами становится неотъемлемой частью соглашения.

Поэтому: договор в письменной форме, гарантии по качеству работы – обязательно. Скачать договор на кровельные работы между физическими лицами по ссылке.

В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает штрафные санкции в размере % от стоимости незаконченных работ, но не более % от сметной стоимости Договора.

Стоимость услуги (работы) определяется соглашением Исполнителя и Заказчика. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ О ПРОИЗВОДСТВЕ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ И УСЛУГ — Скачать. Типовой договор подряда на вып-е монтажных работ. Все виды договоров на одной странице.

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.

В случае выявления дополнительных работ или необходимости изменения объемов работ, влекущих за собой изменение стоимости договора или сроков производства работ, стороны составляют дополнительные соглашения. Стоимость дополнительных работ рассчитывается по расценкам, опубликованным в сети Интернет на сайте www. profsantehnik .by.

Гражданское законодательство допускает, что заключение не всех сделок требует письменного подтверждения. И граждане часто пользуются именно устными договоренностями. Но чем выше цена сделки, тем сторонам чаще хочется иметь на руках какие-то доказательства своих действий. Например, заходя в магазин, мы совершаем сделку купли-продажи, но договора как такого не заключаем.

Отношения сторон по договору возмездного оказания услуг регулируются главой 39 Гражданского кодекса РФ.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

Предмет договора. В соответствии с договором, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы в установленный договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить подрядчику, обусловленную соглашением цену. Указывается, что подрядчик самостоятельно выбирает способы выполнения задания.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ. 9.2. Подрядчик обязуется использовать материалы, соответствующие нормам и выполнять работы, не нарушая действующих норм. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика и бригады Подрядчика в Квартиру.

Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬ: Факт. адрес: 127015, г.Москва, ул. Новодмитровская д. 5А, стр.

Договор между физическими лицами на выполнение работ

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

Рабочая документация предоставляется Инженерной организацией исключительно для целей настоящего Договора, составлена ею в целях реализации технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект.

Подрядчик обязуется использовать материал экономно и расчетливо, предоставлять по первому требованию Заказчика всю отчетность по приобретенным материалам.

Рабочая документация предоставляется Инженерной организацией исключительно для целей настоящего Договора, составлена ею в целях реализации технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект.

Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из материалов, приобретенных за счет Заказчика, подбор и доставка производится Подрядчиком за счет Заказчика. Состав материалов указывается в перечне работ.

Рабочая документацияпредоставляется Заказчиком исключительно для целей настоящегоДоговора, составлена в целях реализации технических итехнологических решений, содержащихся в проектной документации наОбъект.

Договор на оказание услуг по обслуживанию сантехники / Юридический портал

Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для сторон обязательным.

В случае обнаружения в пределах предусмотренного п.5.3 гарантийного срока, недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком в письменном виде сроки. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1.

Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц — субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.

Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные работы Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее — Объект).

Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц — субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.

Заказчик обязан принять выполненные работы по этапам в сроки, указанные в Приложении настоящего Договора, за исключением случаев, когда обнаружены недоделки или недостатки, которые Подрядчик обязан устранить в сроки, оговоренные в п. 2.3.3.

Отказаться от исполнения настоящего Договора, если в ходе производства работ выявлены обстоятельства, которые не позволяют завершить работы без существенных потерь качества, или требующие вмешательства со стороны специалистов иного строительного профиля.

Ответственность за сохранность материалов, завезенных на объект для производства работ, несет Заказчик.

Заказчик производит оплату выполненных работ после подписания Акта выполненных работ и устранения Исполнителем всех недостатков, в соответствии с п 3.3.

Документально подтвержденная экономия Подрядчика распределяется в следующих долях: Подрядчику — _____%, Заказчику — _____%.

Предоставить Исполнителю сантехническое оборудование, подлежащее монтажу в соответствии с настоящим Договором, а также необходимые расходные материалы, требуемые для установки соответствующего оборудования.

Согласно статье 783 ГК к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (статьи 702 — 729 ГК) и положения о бытовом подряде (статьи 730 — 739 ГК), если это не противоречит специальным нормам о данном договоре (статьи 779 — 782 ГК), а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

В случае досрочногорасторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратитьЗаказчику авансовый платеж в размере _______________(________________) рублей (в случае, если таковой был фактическиуплачен) в следующем порядке: ________________.

Договор возмездного оказания сантехнических услуг

Заказчик обязан подписать Акт приема-передачи или указать в Акте все выявленные недостатки в работе Исполнителя.

Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить сантехнические работы в обусловленный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке, установленном соглашением.

С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Договор на стоительство сантехнических услуг между юр лицами

Заказчик, не согласившийся напревышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящегоДоговора.

Обеспечение строительства строительными материалами, изделиями и конструкциями, санитарно-техническим, электротехническим и иным инженерным оборудованием осуществляет Подрядчик.

Договор на оказание сантехнических услуг образец

Договор на оказание сантехнических услуг образец

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора. В соответствии с договором, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы в установленный договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить подрядчику, обусловленную соглашением цену.

    Указывается, что подрядчик самостоятельно выбирает способы выполнения задания. Объем, содержание и сроки выполнения работ определяются в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью соглашения. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения задания, определяются в соответствующих перечнях — Перечне материалов и Перечне оборудования.

    В этом же пункте заказчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения на проведение сантехнических работ, что подтверждается соответствующими документами (копии указанных документов прикладываются к договору подряда на сантехнические работы).

  4. Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события).

    Указываются соответствующие даты (или события).

  5. Права и обязанности сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  6. Сроки выполнения работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка. Срок выполнения задания определяется в Календарном плане. Уточняются условия и порядок перенесения сроков.

  7. Стоимость работ и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  8. Порядок сдачи и приема работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  9. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством России.

  10. Основания и порядок расторжения договора подряда на сантехнические работы. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию заказчика или подрядчика по основаниям, предусмотренным условиями договора и законодательством России.
  11. Разрешение споров.

    Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с законодательством России.

  12. Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  13. Прочие условия. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  14. Список приложений.

  15. Адреса и реквизиты сторон.
  16. Подписи сторон.

_______________                                                                                                                        «___» ___________ 201__ г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя  техническое обслуживание, настройку, регулировку аппаратной части принтеров,  компьютерной техники и локальной сети указанных в приложении №1 настоящего договора, которое является его неотъемлемой частью.

1.2. Исполнитель принимает на себя поставку расходных и комплектующих материалов для поддержания работоспособности и  для ремонта Оборудования.

1.3. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. 1.1-1.2 услуги и материалы в порядке, установленным разделом 4 настоящего договора.

2.1. Техническое обслуживание Оборудования по договору включает в себя следующие виды работ:

  • профилактику  (плановые работы по обслуживанию и ремонту);
  • текущий ремонт (внеплановые работы по обслуживанию и ремонту);
  • настройку техники (работы, являющиеся следствием профилактики или текущего ремонта);
  • выезд по вызовам;
  • срочный вызов по Техническому обслуживанию ( любые виды работ, не терпящие отложения в силу их производственной необходимости или невозможности их выполнения в установленном порядке, выполняемые в ночное время или в выходные, праздничные дни )

2.2. Оборудование принимается на техническое обслуживание только после профилактических и необходимых ремонтных работ, за исключением нового Оборудования.

2.3. Техническое обслуживание Оборудования,  осуществляется Исполнителем по вызову Заказчика.

2.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по ремонту в течение 1 (одних) суток с момента поступления вызова. В случае отсутствия запасных частей и расходных материалов, срок может быть изменен по  согласованию сторон.

2.6. Транспортировка картриджей для осуществления их заправки или восстановления производится силами Заказчика.

2.7. После произведенных работ подписывается “Акт выполненных работ”, в котором указывается список произведенных работ и установленные или замененные комплектующие или расходные материалы, а также время затраченное на выполнение работ .

Если немотивированный отказ Заказчика от подписания акта выполненных работ повлек за собой просрочку  в сдаче работы, риск случайного повреждения обслуживаемого Оборудования переходит к Заказчику с даты, когда акт должен был быть подписан.

2.8.    Оплата Срочного вызова по Техническому обслуживанию осуществляется по двойной стоимости.

2.9.    Оплата нового Оборудования, расходных материалов  и комплектующих (ЗИП), для замены вышедших из строя, производится  Заказчиком дополнительно и не входит в стоимость обслуживания по Договору.

2.10.  Поставка нового оборудования и материалов , по умолчанию, осуществляется в течении 7-14 дней, а при определенных условиях согласно срокам, установленным Исполнителем в счетах на оплату и согласованными с Заказчиком.

 3.1. Заказчик обязан:

  • принять и оплатить оказанные услуги  в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим договором;
  • установить лиц ответственных за эксплуатацию Оборудования;
  • завести “Журнал вызовов” и соблюдать его заполнение;
  • работать на расходных материалах рекомендуемых Исполнителем;
  • при первых признаках поломки Оборудования немедленно сообщать Исполнителю;
  • принять все производимые Исполнителем работы, с подписанием соответствующих актов выполненных работ;
  • обеспечить доступ сервисного инженера Исполнителя к Оборудованию Заказчика.
  • обеспечить согласованность вызовов , в случае если ответственных лиц более одного.

3.2. Исполнитель обязан:

  • соблюдать сроки и условия выполнения работ, оговоренные в данном договоре;
  • незамедлительно реагировать на вызова Заказчика;
  • предварительно информировать Заказчика о необходимости замены каких-либо запасных частей;
  • поддерживать минимальные складские запасы расходных материалов и запасных частей для обслуживаемого Оборудования;

Исполнитель не несет ответственности за качество работы Оборудования, в случае использования расходного материала, не рекомендуемого Исполнителем, за информацию на жестком диске, в случае физического разрушения поверхности диска, некорректного низкоуровневого форматирования,  при обнаружении  вирусных программ, а также при использовании оборудования с узлами, блоками, деталями,  которые отработали свой ресурс.

3.4 Заказчик, по согласованию с Исполнителем может зарезервировать находящееся на складе Исполнителя новое Оборудование до оплаты на срок не более трех дней. В случае отсутствия подтверждения оплаты платежным поручением резерв снимается в безусловном порядке без предварительного уведомления Заказчика.

Заказчик обязан получить зарезервированную и оплаченную продукцию не позднее трех дней с момента прихода денег на расчетный счет Исполнителя либо воспользоваться услугами службы доставки Исполнителя. По истечении срока резервирования продукция снимается с резерва и Исполнитель не несет ответственности за их своевременную поставку.

Заказчик вправе согласовать с Исполнителем большие сроки резервирования.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.2. Оплата по договору может быть изменена в связи с изменением цен на материалы, условий оплаты труда и появления других затрат, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, о чем Заказчик извещается за 30 дней до наступления срока оплаты.

4.3. Оплата по договору производится на основании счета-фактуры, перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. При просрочке оплаты Заказчиком более 14 дней Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель гарантирует качественное обслуживание и ремонт Оборудования в сроки, установленные Договором при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации, рекомендуемых Исполнителем.

5.2. Гарантия Исполнителя действительна при условиях соблюдения сотрудниками Заказчика основных правил, изложенных в сопроводительных документах на оборудование (инструкция пользователя).

5.3. В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель обязуется обеспечить повторное их выполнение за счет собственных средств.

5.4. Оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

  • наличия механических повреждений, в случае небрежного обращения;
  • нарушения правил эксплуатации ;
  • если Оборудование было вскрыто или ремонтировалось лицом, на то не уполномоченным Исполнителем.

5.5.  Гарантия не распространяется на расходные материалы.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.2. Срок действия настоящего договора с «___» ___________ 201__ г. по «___» ___________ 201__ г. В случае, если по окончании срока действия договора не поступило письменного извещения о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий срок.

Договор на оКазание сантехнических услуг образец 2019 год

Договор на оказание сантехнических услуг образец

Договор на оказание услуг по обслуживанию сантехнического оборудования

ДОГОВОР № 00/11

на обслуживание туалетной кабины с накопительной емкостью

г. Москва « 20 » сентября 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью “Лекс эколоджи”, именуемое в дальнейшем Исполнитель , в лице генерального директора Латышева Р.А.

, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие города Москвы трест «М» (ГУП г. Москвы трест «М») именуемое в дальнейшем Заказчик , в лице руководителя Степанова Д.А.

, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется выполнять работы по обслуживанию Туалетных(ой) кабин(ы) (далее по тексту «Обслуживание») установленных(ой) по следующему адресу:

г. Москва, ул. Винницкая, владение 8945, стр. 5 — в количестве 1(Одной) шт.

в следующем объеме:

  • Освобождение бака туалетной кабины от жидких отходов.
  • Заправка бака раствором специальной дезинфицирующей жидкости.
  • В каждую кабину устанавливается рулон туалетной бумаги.

1.2. Обслуживание туалетных(ой) кабин(ы) по адресу, указанному в пункте 1.1., производится Исполнителем после получения заявки от Заказчика в течение 5 (Пяти) дней.

1.3. Стоимость разового Обслуживания составляет:

  • Одной туалетной кабины 950 (Девятьсот пятьдесят) руб.00 коп.,в том числе НДС 18%.

1.4. Стоимость Обслуживания Исполнитель может изменять, с предварительным уведомлением Заказчика (в счете на оплату).

1.5. Стоимость оплаченных Заказчиком обслуживаний не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1 Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством и условиями договора.

2.2 Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств и принятия мер, направленных на устранение нарушений.

2.3 При несвоевременной оплате Исполнитель в праве потребовать от Заказчика выплаты Исполнителю пени в размере 1% от стоимости несвоевременно оплаченных обслуживаний, за каждый день просрочки платежа.

2.4 При несвоевременном обслуживании Заказчик в праве потребовать от Исполнителя выплаты Заказчику пени в размере 1% от стоимости просроченных обслуживаний, за каждый день просрочки.

2.5 Окончание действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик производит предоплату за обслуживание туалетных кабин по счетам, выставленным Исполнителем составленным на основании заявки от Заказчика (счет должен быть оплачен в течение 3-х банковских дней от даты выставления).

3.2. Ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, составляется сводный акт по выполненным работам и на его основании Исполнитель выставляет Заказчику счет-фактуру.

3.3. В случае если Исполнителем было произведено больше обслуживаний, чем оплатил Заказчик, то в течение 3-х банковских дней от даты выставления Исполнителем счета за выполненные обслуживания Заказчик обязан его оплатить.

3.4. Заказчик ежемесячно принимает работы у Исполнителя по сводному акту, и получает документы:

— В офисе Исполнителя по адресу г. Москва, ул. Новодмитровская д. 5а, оф.1200.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. В зимний период с 01ноября по 31марта в состав раствора специальной дезинфицирующей жидкости добавляются незамерзающие реагенты (заправка реагентами рассчитана на 7-ми дневный срок и температуру воздуха не ниже -20 градусов по Цельсию).

Заказчик предоставляет Исполнителю схему расположения туалетной кабины.

4.3.

Если спецмашина Исполнителя прибыла по графику к месту обслуживания Заказчика, а обслуживание туалетных кабин невозможно по вине ЗАКАЗЧИКА (нет возможности подъезда в течение 20 минут, нет необходимости обслуживания, туалетная кабина заперта, содержимое бака туалетной кабины замерзло вследствие того, что по инициативе, или по вине Заказчика освобождение бака туалетной кабины от жидких отходов, производилось реже 1(одного)раза в семь дней) обслуживание считается произведенным.

4.4. Исполнитель имеет право прекратить в одностороннем порядке без предварительного уведомления Заказчика обслуживание в случае, если последний нарушил срок оплаты.

4.5. Исполнитель может отказать Заказчику в обслуживании, если в баке туалетной кабины находится мусор, препятствующий освобождению бака.

4.6.

Заказчик в течение 7-ми дней (но в любом случае не позднее 15-го числа месяца следующего за отчетным) со дня получения АКТА обязан предоставить Исполнителю подписанный АКТ, или предъявить письменную претензию о невыполнении обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему Договору в части вывоза отходов за прошедший месяц. В противном случае Исполнитель считает работы полностью выполненными и вправе в одностороннем порядке подписать АКТ, который будет являться основанием для взаимных расчетов.

4.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность при замерзании содержимого бака туалетных кабин если:

— Очистка туалетных кабин производится (по инициативе, или вине Заказчика) реже одного раза в неделю.

— Температура воздуха опускается ниже -20 градусов по Цельсию.

4.8. Спецмашина по техническим условиям не может производить освобождение бака туалетной кабины от жидких отходов (при температуре воздуха ниже -20 градусов по Цельсию).

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

5.2. Настоящий Договор является бессрочным, то есть заключенным на неопределенный срок. В этом случае каждая из Сторон вправе в любое время может отказаться от Договора, предупредив об этом другую Сторону в письменной форме за десять (10) рабочих дней до окончания срока договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора по возможности разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

8. ПОДПИСИ СТОРОН

В лице генерального директора Латышева Р.А.

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг

1.2. Обслуживание туалетных(ой) кабин(ы) по адресу, указанному в пункте 1.1., производится Исполнителем после получения заявки от Заказчика в течение 5 (Пяти) дней.

  • Одной туалетной кабины 950 (Девятьсот пятьдесят) руб.00 коп.,в том числе НДС 18%.

:  Енвд договор аренды площадь торгового зала 2020 год

1.4. Стоимость Обслуживания Исполнитель может изменять, с предварительным уведомлением Заказчика (в счете на оплату).
1.5. Стоимость оплаченных Заказчиком обслуживаний не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. 2.

договора по типам

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг На проведение сантехнических работ в помещении, находящейся по адресу: , именуемое в дальнейшем Объект, между , именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «Центр Бытовых Услуг» , именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Подрядчик обязуется выполнить сантехнические работы на Объекте по вышеуказанному адресу (собственными либо привлеченными силами и средствами) в соответствии c условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат, подписать соответствующий акт выполненных работ и уплатить цену, указанную в Договоре, в сроки, обусловленные в Договоре.2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Обязанности Подрядчика: 2.1.1.

Договор на оказание сантехнических услуг

В случае выявления дополнительных или необходимости изменения объемов работ, влекущих за собой изменение стоимости Договора или сроков производства работ, стороны составляют Дополнительные соглашения. Договор № на оказание сантехнических работ и услуг 2.2.5.

Заказчик берет на себя обязательства по ведению переговоров с ответственными лицами дома по вопросам отключения стояков горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации и т. д.

, оплате вышеуказанным лицам за данные услуги, а также услуги по подъему материалов и вывозу мусора. 2.3.1.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в ход работ.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ 3. Права и обязанности сторон 3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Справочник адвоката

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм. Подрядчик обязуется использовать материалы, соответствующие нормам и выполнять работы, не нарушая действующих норм.2.2.

Обязанности Заказчика2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика и бригады Подрядчика к Объекту.2.2.2.

Ipc-zvezda.ru

За оказанные услуги «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» ежеквартальное вознаграждение в размере 354 (триста пятьдесят четыре) рубля, из расчета 118 (сто восемнадцать) рублей в месяц, с учетом 13% НДС (или варианты: 1.без учета НДС или 2. НДС не облагается). 3.2. Оплата производится Заказчиком путем наличного расчета Исполнителю один раз в квартал 1 числа расчетного месяца.

4.

Договор на оказание услуг по ремонту сантехники

Подрядчик вправе требовать увеличения стоимости работ в случае, если поправки в план работ будут внесены Заказчиком после подписания Договора и плана работ и будут в сумме составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ.

Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости работ, в случае, если по тем или иным причинам работы, указанные в Приложении, не могут быть выполнены или должны быть заменены более дешевыми по стоимости, в случае, когда разница в цене будет составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ.4.3.

Стоимость работ во всех иных случаях может быть изменена только по соглашению сторон.4.4. Оплата происходит поэтапно. Перед началом работ Подрядчику выплачивается аванс в размере 50 (пятидесяти)% от общей стоимости работ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность при замерзании содержимого бака туалетных кабин если: — Очистка туалетных кабин производится (по инициативе, или вине Заказчика) реже одного раза в неделю.

— Температура воздуха опускается ниже -20 градусов по Цельсию. 4.8.

Спецмашина по техническим условиям не может производить освобождение бака туалетной кабины от жидких отходов (при температуре воздуха ниже -20 градусов по Цельсию).

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 5.2. Настоящий Договор является бессрочным, то есть заключенным на неопределенный срок.

В этом случае каждая из Сторон вправе в любое время может отказаться от Договора, предупредив об этом другую Сторону в письменной форме за десять (10) рабочих дней до окончания срока договора. 6.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 6.1.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    -->